Categorias y Sub Categorias
Categoria: » Documentos Normativos y de Gestión
Sub Categorias: Documentos Normativos y de Gestión
Archivos de la Categoria

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 196-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: RECONFORMAR la COMISION DE RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA del proyecto denominado «MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SORAYA Y CCARHUATANI, DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES -APURIMAC», con Código Único de Inversiones 2103176; conforme al siguiente detalle: (VER PDF) ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER,. que […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 195-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO. – RECONFORMAR el Comité de Recepción y Liquidación de la Obra del proyecto denominado: «INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO-LIMANCHO-CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA GRAU-REGIÓN APURÍMAC», conforme lo previsto por la Directiva 003-99.CTAR.APURÍMAC/PE, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Presidencial N° 416-99.CTAR-APURÍMAC/P; quedando integrado conforme al detalle siguiente: (VER […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 194-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N° 01, en vías de regularización del proyecto «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TINTAY, DISTRITO DE TINTAY – PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC», con código unificado (VER PDF)

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 193-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de «Ampliación de Plazo de Montaje» por el periodo de 18 días calendario para realizar el trabajo de montaje, con relación al Contrato Directoral Regional N° 027-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha 20/04/2021, peticionado al Gobierno Regional de Apurimac por el Gerente General de la Empresa Contratista TECNICAS DEL ACERO […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 192-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SERESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de «Ampliación de Plazo de Entrega de Material» por el periodo de 25 días calendario hasta el día 20 de Julio del 2021, con relación a la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 0001187- 2021 de fecha 22/06/2021 derivado del Contrato Directoral Regional N° 003-2021-GR-APURIMAC/DRA de fecha […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 191-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado Rolfy Raúl OCAMPO QUINTE, contra la Resolución Directoral N° 72-2021-GR.DRA-APURIMAC, de fecha 17/05/2021, por los fundamentos expuestos en consecuencia SUBSISTENTE Y VALIDA, la Resolución materia de cuestionamiento. Quedando agotada la vía administrativa conforme señala el Articulo N° 228 del TUO […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 190-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION N° 02, en vías de regularización por el periodo de 45 días calendarios, comprendido a partir del 29 de mayo del 2021 al 12 de julio del 2021, del Proyecto: «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 189-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- DISPONER EL CUMPLIMIENTO, del mandato judicial contenido en la Resolución N° 06 (Sentencia) de fecha 17 de julio del 2019, recaída en el Expediente Judicial N° 00370-2012-0-0301-JM-CI-01, por la que se declara: la cual declara: «la Nulidad Total de la Resolución Directoral Regional N° 0980-2018-DREA, de fecha 01 de agosto del […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 188-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- DISPONER EL CUMPLIMIENTO, del mandato judicial contenido en la Resolución N° 07(sentencia) de fecha 12 de agosto 2020; recaída en el Expediente Judicial N° 00737-2019-0-0301 -JR-CI-02, por la que se declara: «FUNDADA EN PARTE la demanda contencioso administrativa que corre de fojas dieciséis a veinte, interpuesta por JAIME ROBERTO PEÑA ANDIA […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 187-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR, INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por MARVA SARAVIA CERECEDA, contra la Resolución Directoral N°120-2021-GRI-DRTC/DR-APURÍMAC de fecha 19 de mayo del 2021. Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución CONFÍRMESE, en todos sus extremos la resolución materia de cuestionamiento. Quedando agotada la vía administrativa […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 186-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por la administrada MARY JANETH VALVERDE ENRIQUEZ contra la Resolución Directoral N° 026-2021-GR.APURIMAC/D.RR.HHyE, de fecha 21/04/2021, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; en consecuencia, CONFÍRMESE en todos sus extremos la resolución materia de cuestionamiento. Queda agotada la vía […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 185-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- DISPONER EL CUMPLIMIENTO, del mandato judicial contenido en la Resolución número 07 (sentencia) de fecha 28 de enero del 2020; recaída en el Expediente Judicial N° 00481-2019-0-0301-JR-CI-02, por la que se declara:»FUNDADA EN PARTE la demanda Contencioso Administrativa obrante a folios veintitrés y siguientes, interpuesto por CARLOTA SIERRA GARCIA, contra la […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 184-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre Ampliación de Plazo N° 02, en Fase de Ejecución del Proyecto denominado: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S. JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC», con Código Unificado N° 2234551, con un plazo adicional de 93 días calendarios, […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 183-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico sobre AMPLIACION DE PLAZO en vias de regularización del proyecto «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGION APURIMAC», con Código Unificado N° 2234703, por un periodo de 137 días calendarios, […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 182-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. – RECONFORMAR, el Comité de Recepción la Obra denominada: «Mejoramiento del Nivel Inicial en las Instituciones Educativas, 977 Distrito de Andarapa, 54725,55006-16,54494 Distrito de Tumay Huaraca, 54631 Distrito de Santa María de Chicmo, Provincia de Andahuaylas, Región de Apurímac», de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 181-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico sobre Liquidación Técnica – Financiera, de la IOARR denominado: «ADQUISICIÓN DE TERMOCICLADOR, CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS; REMODELACIÓN DE LABORATORIO REGIONAL O DE REFERENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EN EL LABORATORIO MOLECULAR DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA DE LA […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 171-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- DISPONER EL CUMPLIMIENTO, del mandato judicial contenido en la Resolución Número seis (sentencia) de fecha 25 de octubre del 2019; recaída en el Expediente Judicial N° 00283-2019-0-0301-JR-CI-02. por la que declara:»FUNDADA la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por MERY CELESTINA ORTEGA CASTRO DE TERRAZAS, en contra de la Dirección Regional de Educación […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 180-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRÍMERO: RESOLVER de forma total, el Contrato Gerencial Regional N° 2656-2013-GR-APURIMAC/GG, suscrito en fecha 06/12/2013, para el Servicio de Consultoría de Obra, para la Supervisión de la ejecución de la obra denominada: «Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay», por la causal de […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 179-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR por consentimiento, el nuevo «Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y ¡a Programación PERT CPM», como consecuencia de la aprobación vía acto resolutivo, de la «Ampliación de Plazo N° 03 y N° 04», de la obra: «Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Paima del C.P Chuparo […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 178-2021-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, CONTRA LOS SERVIDORES: SAMUEL NIÑO DE GUZMAN RIOS, JOSE RAUL FARFAN PORTUGAL y ZENON WARTHON CAMPANA, comprendidos en la Opinión Legal N° 04-2015-GRA/GRDE/AL, de fecha 17 de agosto del 2015, que recomienda la búsqueda de responsabilidades sobre las acciones […]

Dirección URL
Gobierno Regional de Apurímac :: Jr. Puno 107 | Central Telefónica: 083 321022 | 322170 | Telf. Fax: 083 321174
Desarrollado por Unidad de Informática - mail :: [ informatica@regionapurimac.gob.pe ]