Categorias y Sub Categorias
Categoria: » Documentos Normativos y de Gestión
Sub Categorias: Documentos Normativos y de Gestión
Archivos de la Categoria

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 355-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité Recepción y liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominada: «MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS PUESTOS DE SALUD DE SORAYA Y CCARHUATANI, DISTRITO DE SORAYA, PROVINCIA DE AYMARAES -APURIMAC», con Código único de inversión. 2103176, conforme al siguiente detalle: (VER PDF) ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que, la […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 354-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité Recepción y liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominada: «CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE HUICHIHUA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU-APURIMAC» con Código único de Inversiones 2110370, conforme al siguiente detalle: (VER PDF)

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 353-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de «Ampliación de Plazo», por el periodo de 03 días calendario, con relación a la Adjudicación Simplificada N° 104-2019-GRAP/CS-1, presentado por Heli Mendieta Rojas – Gerente General de RINAIT SRL, por carecer de sustento legal; más aún que, el Contrato Directoral Regional N° 083-2019-GR-APURIMAC/DRA de fecha 11/12/2019, […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 352-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER LA DEUDA, en cumplimiento de la Sentencia Judicial expedida por el 2° Juzgado Civil de Abancay, mediante Resolución N° 13 y ratificada mediante Resolución N° 18 por la Sala Mixta de Abancay, a favor de los demandantes servidores del Gobierno Regional de Apurímac, los devengados y/o reintegros resultado de la […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 350-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER LA DEUDA, en cumplimiento de la Sentencia Judicial dispuesta por el Primer Juzgado Civil de Abancay, de los devengados del concepto bonificación especial conforme estable el Decreto de Urgencia N° 037-94 en sus Artículo 1o deuda reconocida por el Pliego Presupuestal Gobierno Regional de Apurímac, a favor de los demandantes […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 349-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Modificación en fase de ejecución – Ampliación Presupuestal N° 01, por un presupuesto que asciende a la suma de SI. 169,444.46 (Ciento Sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 46/100 soles), de la Inversión IOARR: «RENOVACIÓN DE COBERTORES; REMODELACIÓN DE SISTEMAS DE CIELO RASO Y […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 348-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de «Ampliación de plazo N°01», por el periodo de 252 días calendario, del Proyecto: «INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO FAPALLOPUNKO – LIMANCHO – CRUZPATA Y KALLATQUI DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU – APURIMAC», Modificación en la Fase de Ejecución, por la modalidad de Administración Directa; […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 347-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente de Ampliación de plazo N° 01, del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADO CESAR ABRAHAM VALLEJO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC»; en la fase de ejecución por el periodo de 33 días calendarios, solicitado por el Residente de Obra, con […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 346-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: FORMALIZAR, la designación del equipo de inspectores de obra, quienes efectuaran labores de control técnico, administrativo y financiero en la ejecución de la obra denominada: «Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en las Instituciones Educativas, N° 977 Distrito de Andarapa, N° 54725, N° 55006-16, 54494, Distrito de Tumay Huaraca, 54631 […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 345-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación con Incremento Presupuestal N° 01 (deductivos de obra, Partidas Mayores Metrados), afectándose componentes como (Costos Directos, Gastos Generales, Gastos de Supervisión, Gestión del Proyecto y Liquidación), del Proyecto: «RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA ALTO APURIMAC […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 344-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- CONTRATAR, por la modalidad de suplencia temporal a doña OLGA RUDECINDA UTANI JURO, en la plaza reservada N° 145 del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del Gobierno Regional de Apurímac, quien desempeñará funciones de Madre Sustituía a tiempo completo en la Aldea Infantil «Virgen del Rosario» de Abancay, de conformidad con […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 343-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto denominado: «MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU REGIÓN APURÍMAC», por el monto total de S/ 6 491,733.24 soles, correspondiente a la Ejecución Presupuestal del año fiscal, 2010 al 2013; a […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 342-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: RECONFORMAR el Comité Recepción y liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominada: «MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOS INFANTILES DE LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD: PS SABAINO, PS ANTILLA, PS MATARA Y PS HUAQUIRCA, DE LA MICRO RED ANTABAMBA – DIRESA APURIMAC», conforme al siguiente detalle: (VER PDF) […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 341-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de «Ampliación de Plazo N° 01», para la ejecución de la obra: «Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S.M Ricardo Palma del C.P Chuparo Distrito de Anco-Huallo, Provincia de Chincheros – Apurimac», por el periodo de 154 días calendario, conforme se acredita y sustenta en los informes […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 337-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité Recepción y liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominada: «CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SECUNDARIA «HORACIO ZEVALLOS GAMEZ» EN EL DISTRITO DE TURPAY, PROVINCIA DE GRAU EN LA REGION APURIMAC», conforme al siguiente detalle: (VER PDF) ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que, la comisión deberá instalarse de manera inmediata y […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 340-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Undécima Modificación y Duodécima Versión del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Apurímac, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019 (Inclusión y Exclusión), conforme se detalla en el anexo número 01 y 02 que forma parte integrante de la presente resolución. ARTÍCULO SEGUNDO: SE DISPONE, que la […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 338-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir del 12 de noviembre del presente año al Magister Benedigto Chiclla Arredondo Director Regional de Asesoría Jurídica, como Presidente del Comité de evaluación y Selección de personal, bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios CAS 002-2019-GRAP, de 08 plazas correspondientes a la Procuraduría Pública Regional, Oficina […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 336-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR el error material que se ha incurrido, en la Resolución Gerencial General Regional N° 770-2018-GR. APURIMAC-GG, de fecha 28 de diciembre de 2018, referente a la parte resolutiva del Artículo Primero, debiendo quedar redactado de la siguiente manera: DICE: ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidación Técnico – Financiero Proyecto: CONSTRUCCION DE […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 335-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité Recepción y liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominada: «CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LAINSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA SABAINO – ANTABAMBA – APURIMAC», conforme al siguiente detalle: (VER PDF) ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que, […]

Dirección URL

Archivo RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 334-2019-GR.APURIMAC.GG
Descripción:

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité Recepción y liquidación Técnica y Financiera de la Obra denominada: «ZONIFICACION ECOLÓGICA DE LA REGION APURIMAC» con código único de Inversiones 2031906, conforme al siguiente detalle: (VER PDF) ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que, la comisión deberá instalarse de manera inmediata y sus acciones deberán de ceñirse de manera estricta […]

Dirección URL
Gobierno Regional de Apurímac :: Jr. Puno 107 | Central Telefónica: 083 321022 | 322170 | Telf. Fax: 083 321174
Desarrollado por Unidad de Informática - mail :: [ informatica@regionapurimac.gob.pe ]